Rénovation des Infrastructures du Théâtre Benno Besson - Travaux de l’entreprise de maçonnerie et démolitions
La Ville d’Yverdon-les-Bains commande des travaux de démolition et de maçonnerie pour rénover le bâtiment existant à caractère patrimonial du Théâtre Benno Besson et ses infrastructures.
- Prestations
- Deux lots attribuables séparément : démolition d’éléments non porteurs, puis terrassement, béton armé et maçonnerie de briques.
- Aptitude
- Chaque lot exige un projet comparable réalisé au cours des 5 dernières années et un organigramme interne.
- Adjudication
- Prix 50%, organisation 20%, qualité 20% et durabilité 10%.
- Points d’attention
- Les offres lient pendant 12 mois ; les prix sont fermes et non révisables, et les pénalités de retard plafonnent à 10% du montant du contrat.
Documents pour votre offre
- 261023 TBB - Soumission CFC 211 112.zipDocuments d’appel d’offres · 61.5 MB
Dates clés
- 24.10.2026Publication sur simap.ch
- 06.11.2026Session de questions
- 20.11.2026, 17h00Délai de remise des offresdélai dans 24 jours
L’analyse complète de cet appel d’offres
Périmètre détaillé
Vue structurée des prestations, exigences et délais.
Analyse de l’acheteur
Contexte de la procédure et des informations publiées.
Cet appel d’offres correspond-il à votre entreprise ?
Réservez une démo : nous passons en revue cet appel d’offres avec le profil de votre entreprise.
- Comparaison détaillée avec le profil de votre entreprise
- Recommandation Go / No-Go motivée
- Aide à la rédaction de votre offre
Texte de la publication
Voir sur simap.ch
Reproduction non officielle. Le texte en français ci-dessous est extrait sans modification de la publication SIMAP n° 45879. Seule la publication officielle fait foi.
Le présent appel d'offres concerne les travaux de démolition et de maçonnerie dans le cadre de la rénovation du Théâtre Benno Besson à Yverdon-les-Bains. Il est divisé en deux lots distincts, pouvant faire l'objet d'adjudications séparées. Lot 1 – CFC 112 : Démolitions Travaux de démolition et de démontage d'éléments non porteurs, comprenant principalement la dépose de revêtements de sols et de parois, de cloisons légères, de faux-plafonds, de planchers secondaires et d'installations techniques ponctuelles. Dans la salle de théâtre, les interventions comprennent notamment le démontage des fauteuils, des gradins et de leur structure métallique, ainsi que la démolition des plafonds existants. Les prestations comprennent également le démontage soigné d'éléments destinés à être conservés, le tri, l'évacuation et l'élimination des matériaux de démolition. Les interventions ne concernent pas les éléments porteurs principaux du bâtiment. Lot 2 – CFC 211 : Travaux de l'entreprise de maçonnerie Travaux de démolition, de terrassement, de béton armé et de maçonnerie, comprenant principalement les installations de chantier communes à l'ensemble des entreprises, la démolition de murs et de planchers existants, les travaux de carottage et de sciage, les fouilles et canalisations, la réalisation de nouveaux ouvrages en béton armé ainsi que la construction de murs en maçonnerie de briques. Dispositions communes Les travaux s'inscrivent dans un bâtiment existant à caractère patrimonial et nécessitent une coordination avec les autres corps de métier. L'étendue des prestations de chaque lot est définie dans les devis descriptifs et les plans joints. Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour un seul lot ou pour les deux lots. Chaque lot fera l'objet d'une évaluation et d'une adjudication indépendantes. Les deux lots pourront ainsi être attribués à une seule entreprise ou à deux entreprises différentes.